VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Zaluziesnadno.cz – Solar Techtrade Praha s.r.o.
Čl. I – Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi společností Solar Techtrade Praha s.r.o., IČ 19604041, Bystrá 761/10 Praha Horní Počernice 193 00, tel.: 266 266 792, email: info@zaluziesnadno.cz (dále jen „zhotovitel“) a jejími zákazníky (dále jen „objednatel“).
Zhotovitel se specializuje na zakázkovou výrobu a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu.
VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.
Čl. II – Uzavření smlouvy o dílo
Smlouva o dílo se uzavírá podpisem objednávky a úhradou První faktury (50 % ceny díla). Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah.
Cenová nabídka je zákazníkovi předložena ihned při osobní schůzce s zaměřovacím technikem zhotovitele.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro přesné zaměření a technickou přípravu montáže.
Pokud si objednatel po uhrazení První faktury jednostranně odstoupí od smlouvy o dílo či jinak znemožní její plnění, uhrazená částka propadá zhotoviteli, protože jde o výrobu na míru, kterou nelze využít pro jiného zákazníka.
Čl. III – Cena díla, platby a fakturace
Cena díla je vždy uvedena v cenové nabídce a objednávce.
Objednatel uhradí 50 % ceny díla na základě První faktury.
Doplatek 50 % ceny uhradí objednatel po provedení montáže, na základě Druhé faktury.
Platební metody: hotovost, platební terminál, QR kód.
V případě víceprací je cena těchto prací fakturována samostatně či v Druhé faktuře.
Čl. IV – Dodání a montáž
Termín montáže je do 2 měsíců od úhrady První faktury, pokud není dohodnuto jinak.
Objednatel je povinen zajistit přístup na místo montáže a potřebnou součinnost pro provedení díla.
Pokud provedení díla zdržuje překážka nezaviněná zhotovitelem (např. na straně dodavatelů, nepřízeň počasí, vyšší moc), termín montáže se odpovídajícím způsobem prodlužuje.
Čl. V – Převzetí díla a vlastnické právo
O provedení díla je sepsán předávací protokol, který potvrzuje dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí.
Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele až po úplném zaplacení ceny díla.
Čl. VI – Práva z vadného plnění a záruka
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců od převzetí díla.
Podrobnosti reklamačního řízení jsou uvedeny v samostatném Reklamačním řádu, dostupném na https://www.zaluziesnadno.cz/reklamacni-rad/.
Čl. VII – Náhrady a sankce
Pokud objednatel bez předchozí omluvy znemožní provedení zaměření nebo montáže (např. nebude na adrese nebo zruší termín méně než 24 hodin předem), je povinen uhradit zhotoviteli paušální náhradu nákladů ve výši 1 000,- Kč bez DPH.
Paušální náhrada odpovídá přiměřeným nákladům na zmařenou dopravu a přípravu.
Tato náhrada se nevztahuje na případy, kdy zmaření proběhlo z důvodů nezaviněných objednatelem.
Čl. VIII – Odpovědnost a omezení škod
Zhotovitel odpovídá pouze za přímé škody vzniklé prokazatelným porušením smlouvy.
Zhotovitel neodpovídá za nepřímé škody, jako je ušlý zisk nebo ztráta provozu, pokud zákon nestanoví jinak.
Čl. IX – Ochrana osobních údajů
Zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s nařízením GDPR a související legislativou.
Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“, dostupném na https://www.zaluziesnadno.cz/ochrana-osobnich-udaju/.
Čl. X – Mimosoudní řešení sporů
Spotřebitel má právo obrátit se v případě sporu na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.
Spotřebitel může využít také online platformu pro řešení sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Čl. XI – Rozhodné právo a příslušnost soudů
Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
K řešení sporů je příslušný věcně a místně příslušný soud podle sídla zhotovitele (Praha – Počernice).
Čl. XII – Závěrečná ustanovení
Zhotovitel je oprávněn tyto VOP měnit. O jejich změně bude informovat na https://www.zaluziesnadno.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .
Pro smlouvy uzavřené před účinností nové verze platí znění VOP platné v době uzavření smlouvy.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.9.2025.
